全过程咨询包括哪些内容?
投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等。全过程工程咨询的特点：1、全过程。围绕项目全生命周期持续提供工程咨询服务。2、集成化。整合投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等业务资源和专业能力，实现项目组织、管理、经济、技术等全方位一体化。3、多方案。采用多种组织模式，为项目提供局部或整体多种解决方案。资格条件全过程咨询单位提供勘察、设计、监理或造价咨询服务时，应当具有与工程规模及委托内容相适应的资质条件。全过程咨询服务单位应当自行完成自有资质证书许可范围内的业务，在保证整个工程项目完整性的前提下，按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位，全过程咨询服务单位应对被委托单位的委托业务负总责。全过程咨询项目负责人应当取得工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称，并具有类似工程经验。对于工程建设全过程咨询服务中承担工程勘察、设计、监理或造价咨询业务的负责人，应具有法律法规规定的相应执业资格。
全过程工程咨询服务内容包括哪些？
全过程工程咨询服务是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。包括项目的全过程管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询等工程建设项目各阶段专业咨询服务。全过程工程咨询服务内容包括：一、前期咨询1.工程测量2.规划选址与用地预审3.项目建议书与评审4.可行性研究报告与评审5.环境影响评价报告与评审6.节能报告7.安全评价8.社会稳定风险评价9.水土保持方案10.地质灾害危险性估11.压覆矿产资源评估报告12.水资源论证13.节地报告二、工程勘察1.选址勘察2.初步勘察3.详细勘察4.勘察报告编制、评审三、设计咨询1.方案设计2.初步设计3.施工图设计4.海绵城市专项设计、绿色建筑专项设计四、招标采购根据招标政策需要招标的分析工作五、造价咨询1.设计概算的编制与审核2.施工图预算的编制与审核3.工程量清单的编制与审核4.招标控制价的编制与审核六、工程监理根据监理政策需要开展监理的项目七、工程项目管理费1.办理项目用地预审与选址意见书2.办理项目建设用地许可证手续3.办理项目建设规划许可证手续4.办理项目建设施工许可证手续5.办理项目建设固定资产证手续6.办理报建、报监手续八、建设代理咨询1.规划设计审查2.方案设计评审3.初步设计评审因各地方政府对项目审批管理、项目用地及项目本身等基本情况不同导致全过程工程咨询内容所涉及的工作有所不同，并导致前期工作程序及流程有所区别。
工程全过程咨询与全过程工程咨询区别
全过程工程咨询包括范围更广，包括了项目建议书可行性研究阶段，全方位咨询，而这些是工程建设全过程咨询所没有的。【摘要】
工程全过程咨询与全过程工程咨询区别【提问】
全过程工程咨询包括范围更广，包括了项目建议书可行性研究阶段，全方位咨询，而这些是工程建设全过程咨询所没有的。【回答】
一、性质不同
1、全过程工程总咨询师，简称“总咨询师”，是指由受托的全过程工程咨询服务单位（联合体单位组成的机构需由各联合体单位共同授权）的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持项目全过程工程咨询服务工作的负责人。
2、全过程工程项目管理师是指受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程建设项目的组织实施进行全过程工程咨询、项目管理和服务的复合型专业技术人员，即全过程工程咨询服务团队总咨询师和总负责人。
二、主要职能不同
1、全过程工程总咨询师要统领可研、设计管理、招标代理、施工管理、运营管理以及全生命造价管控的咨询服务和过程控制工作。熟知全过程工程咨询服务相关政策和标准规范，并对全过程工程咨询项目落地实施、造价合约协同管控、项目管理风险管控等深入理解和应用，是当下咨询行业稀缺的复合型专业技术人员。
2、全过程工程项目管理师是作为对业主负责的总负责人，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、造价、施工等企业的协作与管理。在决策阶段、设计阶段、发承包阶段、实施阶段、竣工阶段、运营阶段等项目全生命周期，并受业主委托监督合同的履行，同时为项目提供全过程咨询服务。【回答】
工程变更引起的工期延误的共性和个性，争议焦点【提问】
因设计变更导致工程量增加，是否必然带来工期的顺延？
通常来说，如果因设计变更导致了工程量的增加会带来工期的顺延，并且当事人在建设工程施工合同中都会对此进行明确的约定。参考1999版建设工程施工合同示范文本通用条款第13.1款的规定“因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；……”
第13.2款规定“承包人在第13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。”
因此，因设计变更导致工程量的增加通常会带来工期的增加，但是不必然导致工期的增加，如果增加的工作量并非在工程总工期的关键线路上，就只增加工程造价而不影响总工期，所以具体如何顺延，延长多长时间，要求施工单位在发生工程变更后14天内向建设单位的工程师或监理工程师提出报告，以建设单位的工程师或监理工程师确认的顺延时间为准。如果建设单位的工程师或监理工程师在14天内不予确认也不提出修改意见，视为同意施工单位顺延工期的要求。【回答】
结合工程变更引起的工期延误案例分析，它们的共性和个性，争议焦点，分析法官的观点，引用最多的法律条文【提问】
嗯呢【回答】
很少【回答】
很好【回答】
工期延误
责任方角度分析：甲方原因、施工方原因、监理方原因、政府行为、不可抗力、第三人责任
甲方原因工期顺延、施工方原因工期不顺延或看合同、监理方原因非施工方原因工期顺延
政府行为与不可抗力同类工期顺延。
甲方原因：客观原因（地质原因文物等）、设计变更、管理原因、合同约定（如工程款不到位，施工方停工）
施工方原因：客观原因（垫资中的资金不足、设备不到位）、管理原因（项目经理等不到位、多次复工）
监理方等同于甲方原因。第三人原因可向第三人追究责任。
政府行为（政策变化）导致工程工期延误等同于不可抗力（自然灾害等），工期工期顺延。
工期延误主要指向工期违约责任，对于施工方而言，非施工方原因则工期顺延。【回答】
我咋感觉，你回答的都没有在点上【提问】
你问的或许不太明白【回答】
你不懂吧应该是看不懂【回答】
就是工程变更引起的工期延误，它们的共同点和不同点【提问】
区别不就是不同吗【回答】
对于经典案例合同变更，工期延误的个人见解【提问】
在吗【提问】
工程变更：工程变更是保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作，包括由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它单位提出的设计变更。
工程索赔，通常是指承包人的费用补偿以及工期补偿，是单方面的法律行为。发包人基于建设工程质量及工期问题也可以向承包人提出索赔。工程签证：指除施工图纸所确定的工程内容以外的施工现场发生的实际工作，由监理工程师确认其工程行为的发生与数量，是否予以计量与支付，应按合同原则及项目的有关规定办理。施工过程中的工程签证，主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所应办理的工程签证，如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。它们的区别是：
1、变更是合同内的施工项目发生变化 。
2、签证是已经发生的不包括在施工合同内的施工项目。
3、索赔是一方向有过错一方提出的补偿。【回答】
全过程工程咨询服务内容包括哪些？
从政策背景、执业环境与市场转型，分析工程监理的存续与发展-工保网从建筑业整体市场发展来看，“改革”是全面而系统的，包括建造师、监理工程师、造价工程师、消防工程师，乃至建筑“八大员”等行业角色都面临不同程度的发展变化。但其中，监理制度改革的政策变化、落地推进、行业与市场影响却是相对较大的。1、政策背景与执业环境早在2014年深圳市即率先在全国试点“取消强制工程监理”，此后包括上海、北京、厦门、成都、广州、山西、天津等多个重点城市相继加入试点行列，发文明确不再强制要求部分工程项目进行工程监理。取消强制监理范围从“部分公共事业工程”到“部分住宅小区工程、房地产开发项目”等不断扩大。同时，各试点地区相继提出“施工单位内部管理”、“监理巡查服务”、“IDI工程质量潜在缺陷保险”、“全过程工程咨询服务”等代替手段，意在探索构建全新的建设工程项目管理体系。尽管部分地区“小范围的取消强制监理”并不足以动摇监理制度根本，但目前建筑市场日益呈现出“淡化工程监理重要项目管理角色”的改革趋势，这对于监理行业发展无疑是沉重的。再从监理执业环境来看，虽然住建部分别于2018年12月、2020年3月印发《关于调整工程监理企业甲级资质标准注册人员指标的通知》和《监理工程师职业资格制度规定》《监理工程师职业资格考试实施办法》，降低了监理企业资质管理与监理职业资格考试的门槛。但各地对于监理执业的要求却更加严格，担任总监理工程师的要求在从业年限、学历专业、从业经历上都有较高要求。此外，监理市场长期存在的“取费过低”、“权责失衡”、“不规范市场竞争”等问题依旧亟待解决。1一方面，监理市场本就“僧多粥少”，取消强制监理试点不断扩大后进一步挤压着监理市场业务空间，监理市场竞争更加激烈，尤其受2020年新冠疫情影响，为保证企业经营存续不得不继续压低市场价格，增设附加服务内容，以换取市场生存空间；2另一方面，尽管2020年以来中央及各地政府不断出台政策文件压实建设单位首要责任，监理行业协会也积极发挥自律监管，抵制监理市场“低价中标”，但依旧无法快速改变积弊已久的监理行业现状。2、行业转型：压力与挑战皆有在严峻的市场发展环境下，监理行业亟需谋求新的转型发展契机，重新激活监理市场活力。目前而言，开展“监理巡查服务”、“全过程工程咨询服务”，参与“工程质量安全保险”，是监理行业转型发展的主要几个方向。但转型发展过程中依旧面临巨大的生存压力与转型挑战。监理巡查服务政府购买监理巡查服务，是取消强制监理后的代替管理方案之一。具体而言，即是指在试点地区与试点范围内，由地方住建局通过政府购买服务的方式确定若干家监理单位，建设单位如需聘请外部监理单位，需通过政府网站申请，从上述监理单位中进行选择。从整治监理市场低价中标，切实保证监理服务质量角度来看，政府购买监理服务通过政府统筹安排，能够有效确保监理单位的资质实力与服务质量；同时监理服务费用经由住建部门按程序向财政部门提请支付，避免过往建设单位以监理费“挟制”监理单位的不规范市场现象发生。但无疑市场竞争也将会十分激烈，只能满足少数资质实力、市场适应性与公关能力较强的监理企业，大多数的监理企业只能尝试通过“全过程工程咨询服务”或“工程质量安全保险”风险管理服务的形式进行转型发展，或者在原本监理市场竞争中接受优胜劣汰。全过程工程咨询全过程工程咨询，是接轨国际惯例，在建设工程领域创新应用的全新工程管理模式，也是监理行业转型发展的主要方向与途径。由于监理服务的本质即是一种工程咨询服务，因此转型全过程工程咨询服务有着天然优势。但全过程工程咨询服务在服务范围与服务内容上，与现有监理服务有着不小的区别，如全过程工程咨询服务可以覆盖建设项目管理的全过程，服务内容包含投资、进度、质量、安全四项重要管理内容，而监理服务长期围绕施工建设阶段的质量与安全控制。因此，对于不少监理企业而言，转型全过程工程咨询服务依旧困难重重。此外，监理企业开展全过程工程咨询业务还面临行业上下游的竞争压力。尽管依照国际惯例，全过程工程咨询的主导者主要由咨询工程师角色担任，但实践中设计企业同样有能力，甚至更具优势的参与全过程工程咨询市场业务。工程质量安全保险除监理巡查服务、全过程工程咨询服务，参与“工程质量安全保险”的风险管理服务同样是监理行业转型发展的主要方向。工程质量安全保险，是一种转移在工程建设和使用期间由可能的质量缺陷和安全隐患引起的经济责任的“一揽子”保险。依据广州市住建局2020年12月3日印发的《小型低风险工程试点工程质量安全保险工作方案（1.0）》，工程质量安全保险由转移工程质量安全风险的一系列保险产品组成，包括工程质量潜在缺陷保险、安全生产责任保险、建筑工程一切险、安装工程一切险、建筑工程团体人身意外伤害保险、职业责任险（法人、自然人）、建设工程质量保证保险。事实上，此前雄安新区、北京市都提出过运用保险手段对工程建设实施管理，以代替工程监理的管理作用。但其采用的IDI工程质量潜在缺陷保险主要围绕“质量控制”一项，广州提出的工程质量安全保险则是通过多个质量、安全险种的组合，更全面的发挥保险在“质量”与“安全”两大控制任务方面的风险管理作用。但无论IDI工程质量潜在缺陷保险，还是工程质量安全保险，其风险管理服务都必须借助拥有综合工程质量安全管理能力的专业人才力量支持，这就为监理行业转型发展提供了良好机遇。同时，工程质量安全风险管理服务机构以独立的第三方角色存在，服务费用由保险公司支付，服务标准由政府监管机构与行业协会严格指导把控，有效避免了此前监理服务面临的各项难题。从整体上来看，监理制度与行业发展正经历着无可避免的转型发展阵痛。大多数监理企业都在一面竭力维持原有监理市场的业务经营，另一面在监理服务之外寻找新的转型发展机会。监理市场转型既有机遇也有挑战，市场竞争已从行业内部蔓延至行业上下游。2021已至，建筑业经济发展持续加速，建筑业市场改革不断深化，监理行业发展环境快速变化，“工程监理”只有不断提高自身能力，规范参与市场竞争，主动抓住行业转型机遇，才能在日益激烈的竞争角逐中不被淘汰。
工程造价咨询包括哪些项目
【法律分析】：工程造价咨询业务范围包括：(一)建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核;(二)建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制;(三)建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核);合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算)及工程款支付，工程结算及竣工结(决)算报告的编制与审核等;(四)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询;(五)提供工程造价信息服务等。风险提示：工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。 工程造价咨询企业在承接各类建设项目的工程造价咨询业务时，应当与委托人订立书面工程造价咨询合同。主要由直接工程费、间接费、计划利润和税金四部分组成。1、直接工程费，即构成工程实体的各种费用，具体包括人工费、材料费、施工机械使用费等。2、间接费具体包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、企业管理费等。【法律依据】：《建设工程造价管理办法》 第二条 在本省行政区域内从事建设工程造价活动及其监督管理，均适用本办法。依法必须进行招标的建设工程，按照本办法实施监督管理。交通、水利等专业建设工程造价活动及其监督管理，国家另有规定的从其规定。本办法所称建设工程造价，是指工程建设项目从筹建到竣工验收交付使用所需全部费用，包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期间贷款利息和固定资产投资方向调节税以及按照国家和省规定计入的有关费用。本办法所称建设工程造价活动，是指制定全省统一工程计价依据，采集发布工程价格信息，进行建设工程计价以及对建设工程计价活动提供技术服务等有关活动。
全过程造价咨询包括哪些内容
全过程造价咨询服务的范围包括了策划、可行性研究、规划、设计、造价、监理、项目运营。1、全过程造价咨询服务的范围包括了工程项目的策划、可行性研究等。服务能力强的全过程咨询公司可能还会为业主提供投融资咨询等专项咨询服务。2、专项工程咨询服务未必都由一个公司提供，即使在一个公司内部，不同的咨询内容也是由不同的专项咨询服务团队来完成的。3、如何协调各个专项咨询服务团队的进度、如何协调项目中各个利益相关方的关系就是一个很重要的问题（例如与政府的关系、与供应商的关系、与施工单位的关系等）。4、如果没有一个科学的、系统的、可行的管理方法、很容易造成工期的延误、质量的隐患、成本的增加。全过程咨询项目管理流程：1、全过程咨询项目管理与其他项目管理本质上没有什么不同。2、现代项目管理起源于第二次世界大战的美国和欧洲，根据任务和目标的不同衍生出了不同项目管理方法，最终被总结形成了一整套的项目管理知识理论体系。3、毫无疑问全过程咨询的核心是项目管理。4、项目管理是管理学的一个分支学科 ，对项目管理的定义是指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。5、项目管理是对一些成功地达成一系列目标相关的活动（譬如任务）的整体监测和管控。这包括策划、进度计划和维护组成项目的活动的进展。
全过程工程总咨询师报考条件是什么？
凡遵守国家法律、法规,并满足以下条件其一者,可申请参加全过程工程总咨询师专业（职业） 技能培训及等级考试
1、取得工程类、工程经济类大学专科学历,并从事建设工程项目工作满5年;
2、取得工程类、工程经济类大学本科学历,并从事建设工程项目工作满3年;
3、取得工程类、工程经济类双学士学位、硕士学位或以上学位,并从事建设工程项目工作满1年;
4、具备其他专业大专及以上学历并从事建设工程项目工作满8年;
5、工程建设企事业单位管理层人员(需开具职务证明,并加盖公章);
6、从事建设工程项目工作满10年;
7、具备工程类、工程经济类、法律类国家注册执业资格类证书或中级以上专业技术人员职务任职资格证书。
工程咨询师考试科目
中级工程咨询师考试科目： 工程咨询业务基础知识、工程咨询业务实务、工程经济学和财务管理基础知识、工程管理基础知识、工程法律法规和工程伦理。中级工程咨询师考试要求：1. 学历要求：本科及以上学历，工程相关专业。2. 工作经验要求：具有3年以上工作经验，其中至少1年以上工程咨询相关工作经验。3. 报名要求：符合条件的人员可以在中国工程咨询协会网站或者当地工程咨询协会进行报名。4. 考试方式：笔试。5. 考试时间和地点：由中国工程咨询协会确定。6. 合格标准：总成绩不低于60分，且各科目均应达到及格标准。中级工程咨询师简介：中级工程咨询师是指在工程咨询业务领域，具有一定理论和实践基础，能够独立承担一定规模、一定复杂程度的工程咨询项目，提供质量较高的咨询服务的专业人才。中级工程咨询师是中国工程咨询协会认定的职业资格之一，具有中级工程师职称的人员也可以申请中级工程咨询师职业资格。中级工程咨询师职业资格考试是由中国工程咨询协会主管的国家职业资格考试之一，属于工程领域的专业资格考试之一。